裝修質量糾紛起訴流程是怎樣的(工程質量糾紛起訴書)

來源:法律科普站 1.18W
裝修質量糾紛起訴流程是怎樣的(工程質量糾紛起訴書)
裝修質量糾紛起訴流程是怎樣的(工程質量糾紛起訴書)
建築工程在施工的過程中除了要注意施工安全外,最重要的是要保證工程的建設質量,工程質量關係到建築以後的使用安全,所以工程的質量一定要符合相關的法律規定,那麼工程質量糾紛起訴書是怎樣的?下面為讀者進行解答。
工程質量糾紛起訴書
民事起訴狀
原告:**市**溶劑有限公司
法定代表人:申** 經理
被告:**市建築工程三公司**分公司
法定代表人:尤** 經理
訴訟請求
1、請求判決被告向原告交付全部工程圖紙等資料及支付逾期交工的違約金60萬元;
2、請求判決被告向原告賠償違約造成的經濟損失1707065.77元(並對其所承建工程進行鑑定後確定實際損失額);
3、訴訟費等由被告承擔;
事實與理由
二00四年二月二十五日,原告與被告簽定《建築工程施工合同書》約定:由被告為原告提供符合國家規範的節能環保石灰窯的全部工程圖紙並承建該工程,合同工期從2004年3月15日至2004年9月15日,但被告未能在合同工期內按約交工和交付工程的相關圖紙,2005年1月29日,雙方又簽定一份《工程進度協議》約定:“土建以及安裝工程未完部分,自2005年2月14日至2005年3月20日全部完工試車。如不能按時完工,每延誤一天工期罰乙方一萬元”。但被告仍然未在此約定的期限內完工,也沒有正式交工驗收,有關工程圖紙仍然未予交付。無奈之下,原告於2005年5月19日點火試車,至此被告又延期60日,被告應按照約定交付工程圖紙並支付違約金60萬元;試運行過程中,原告發現該工程存在嚴重的質量問題,但被告也不按照合同約定盡維修責任,導致原告產出廢品損失439732.10元,工程維修損失124013.67元,停產損失1143320元,共計損失1707065.77元。另外,該工程還存在偷工減料、漏建少建以及內在的嚴重質量問題,致使工程多處出現塌方和裂紋,給原告造成巨大經濟損失。為此,原告請求法院委託有關部門按照國家對該類工程施工的規範要求進行鑑定,其損失另行計算。
綜述:被告不講誠信,一再違反合同,是嚴重的違約行為,應當承擔違約責任,造成原告的損失也應予以賠償。為保護原告的合法權益不受侵犯,特向人民法院提起訴訟,請求依法判決。
此致
**縣人民法院
具狀人:**市**有限公司
二00八年x月二十三日
熱門標籤