欠款強制執行起訴書範本

來源:法律科普站 2.53W
欠款強制執行起訴書範本

為了是刑事訴訟程序順利進行相關機關依法對犯罪嫌疑人採取的羈押或逮捕等行為就叫做強制措施。強制措施的執行者是必須經過相關的申請才能對犯罪嫌疑人採取強制措施的,否則屬於非法執行強制措施。刑事強制措施一般包括:拘傳、取保候審、監視居住、拘留、逮捕。而適用對象是犯罪嫌疑人、被告人,對於訴訟參與人和案外人不得采用強制措施。

精選律師 · 講解實例

工程欠款起訴書範本



  
    工程欠款起訴書
  


  起訴單位:(全稱):______市______縣______建築公司
  

企業性質:集體

經營範圍:工業與民用建築。

流動資金:169. 5萬元

何時經何部門批准開業:______年______月份經______縣基建局批准

地址:______縣______鄉______電話:______________________

開户銀行:______工區歷下辦理處。帳號:__________________

法定代表人姓名:_________職務:_________

被告單位(全稱): ______市職工教育培訓中心地址:________市_______ -______路________號

事由:建築安裝工程承包合同拖欠工程款糾紛

事實和理由:

______年______月______日,
______縣建築工程總公司______公司(原告,以下簡稱乙方)同______市職工教育培訓中心(被告,以下簡稱甲方)簽訂了《建築安裝工程合同》,標的是乙方為甲方修建教工宿舍樓兩幢。承包方式是“議標形式,也工包材料”。承包額為495125.
74元。開工日期定為______年______月______日;竣工日期定為______年______月______日。合同簽定後,乙方按時將設備機具等運進工地,但甲方因工地、圖紙等原因沒有同有關單位交涉好,直到______年______月______日乙方才正式開工。在長達一百七十七天之內,由於甲方的原因,造成乙方開進工地的70餘名職工無活可幹,機具設備長期雙裏無用,給乙方經濟上造成損失達8059.73元。甲方雖然承擔了25611.43元的誤工費,但尚有57979.
30元到今有承擔賠償損失的責任。

兩幢宿舍樓建築安裝工程竣工後:,於______年______月______日,乙方又同甲方簽訂教學樓工程的施工合同書(附原印件)。教學樓工程於______年______月______日完工。三幢樓均經
______市建築工程質童監督站校驗合格交付被告使用。

工程結算書經甲、乙雙方審定後,交______市建設銀行校準定這雜,雙方無任何爭議。甲方應依合同書之規定與乙方結清工程款,但至今甲方仍拖欠乙方工程款21793.06元。

從______年元月開始,甲方要求乙方為其零建工程拖工。經多次協商達成協議,乙方又為甲方修建了汽車房、鍋爐房、壩牆等多項零建工程。但價值174551.
87元的工租款至今不與乙方結算。因甲方一再拖欠乙方工程款,致使乙方工人工資長期不能支付,被迫於______年______月底撤離甲方工地。

為了收回甲方拖欠的工程款,乙方組織專人多次與甲方交涉。開始,甲方以工程資料不全為由予以推拖,乙方只得將自己的全部資料複印交給甲方。後來,甲方又以有關建材差價不合理為由拒絕支付原宿舍樓、教學樓所拖欠的工程款,並推而廣之,拒絕審核乙方後期施工的全部零建工程的結算。

綜上所述,甲方違反合同書的約定,單方面地推翻合同書規定的有關條款,無理拖欠乙方工程款
給乙方造成了很大的經濟損失。《民法通時》第一百零六條規定:“公民、法人違反合同或者不履行其他義務的,應當承擔民事責任。”《經濟合同法》第三十九條第二項一至五款和(建築安裝工程承包合同條例》第十三條第二項一至五欲規定:未能按照承包合同的規定履行自己應負的貴任,除竣工日期得以順延外,還應賠償承包方因此發生的實際損失;不按合同規定撥付工程款;按銀行有關逾期付款辦法或“工程價款結算辦法”的有關規定處理。

訴訟請求:

責令甲方償付工程款和賠樓乙方經濟損失:

(一)付清宿舍樓、教學樓拖欠款21793.08元;

(二) 結算零建工程款:174551. 87元減去甲方墊付的材料款66913.30元,應付給乙方工程款10768.57元;

(三)賠償乙方的經濟損失:______年至______年度拖欠款的滯納金54595. 88
iG;______年______月至______月設備閒置費57979. 30元

以上三項合計,共242006.83元。

此致

______市______區人民法院

起訴單位:______縣建築工程總公司

__________公司(蓋章)

_________年_________月________日

附:

1、本狀副本1份;

2、書證28件。


  以上就是小編對
  工程欠款以民間借貸起訴
  允許嗎這個問題的回答,遇到了工程欠款的問題,通過民間借貸的形式起訴是不行的,必須要按照欠款糾紛的形式進行起訴,按照範本寫起訴書,再提交相關的資料就可以進行起訴了,我們要通過合法的方式進行解決,保護自己的利益。
  


  


  

熱門標籤