反訴狀模板

民事反訴狀

反訴原告（本訴被告）：孫某某，女，漢族，某年某月某日出生

身份證號碼：

現住：

聯繫方式：

反訴被告（本訴原告）： 營口某某家居定製有限公司

統一社會信用代碼：

法定代表人：

住址：

聯繫方式：

反訴請求

1、反訴被告返還反訴原告34852元及資金佔用利息，利息自提起本次反訴之日起至實際付清之日止，以34852元為基數按照一年期貸款市場報價利率計算。

2、反訴被告向反訴原告支付違約金73500元。

3、反訴被告為反訴原告安裝產品序號1一樓西南卧衣櫃、產品序號3一樓鞋櫃的把手，產品序號5二樓東南卧衣櫃、產品序號6二樓西北卧衣櫃的把手和撐杆，產品序號7榻榻米的席面、扶手和油漆，產品序號8負一樓酒櫃的側柵、羅馬柱和油漆，產品序號10負一樓衣帽間的門板。或者折價補償。

4、反訴被告為反訴原告修復產品序號5二樓東南卧衣櫃、產品序號6二樓西北卧衣櫃隱蔽的質量瑕疵即洞口，序號29餐廳的背景。或者折價補償。

5、與本案有關的訴訟費用由反訴被告承擔。

事實和理由

反訴原告與反訴被告於2018年12月9日簽訂《櫃族家居產品訂購單》一份，由於有變更，於2018年12月10日雙方又簽訂了《櫃族家居產品訂購單》一份，約定反訴被告為反訴原告定製傢俱32套，總價款245000元，《櫃族家居產品訂購單》中間部分購物須知13中明確約定，確認圖紙後工期：免漆類15-25天、油漆類25-40天、實木類40-60天、雕刻類60-120天。反訴原告於2018年12月9日支付122500元，於2020年4月7日支付30000元，於2020年4月27日支付10000元，同時約定2020年5月20日前送貨及安裝，如果貨品沒有按規定時間送貨及安裝完成，賣家賠償總款的5倍。結果2020年5月20日之後，反訴被告仍有大批定製傢俱沒有送貨並安裝。

在反訴被告交付及安裝的傢俱中，其中產品序號1一樓西南卧衣櫃、產品序號3一樓鞋櫃無把手，產品序號5二樓東南卧衣櫃、產品序號6二樓西北卧衣櫃無把手及撐杆，且有隱蔽的質量瑕疵即有洞，產品序號7榻榻米無席面、扶手和油漆，產品序號8負一樓酒櫃無側柵、羅馬柱和油漆，產品序號10負一樓衣帽間門板不全，產品序號25一樓衞對面埡口、產品序號26負一樓埡口沒有交付安裝，訂購價格分別為4454元和3898元，序號29餐廳背景歪曲。尤其是序號31樓梯沒有交付安裝，反訴原告多次找到反訴被告協商，最終反訴被告找到案外人劉德秀為反訴原告定製安裝，款項為25000元，直接由反訴原告交付給案外人劉德秀，因此，序號31樓梯反訴被告並沒有實際交付，訂購價格26500元應返還給反訴原告。

反訴原告認為，反訴被告應返還給反訴原告4454元＋3898＋26500元=34852元，違約金73500元（245000元×30%=73500元），併為反訴原告安裝產品序號1一樓西南卧衣櫃、產品序號3一樓鞋櫃的把手，產品序號5二樓東南卧衣櫃、產品序號6二樓西北卧衣櫃的把手和撐杆，產品序號7榻榻米的席面、扶手和油漆，產品序號8負一樓酒櫃的側柵、羅馬柱和油漆，產品序號10負一樓衣帽間的門板。同時反訴被告應為反訴原告修復產品序號5二樓東南卧衣櫃、產品序號6二樓西北卧衣櫃的隱蔽的質量瑕疵即洞口，序號29餐廳的背景。

綜上所述，反訴原告為維護合法權益，依據《民事訴訟法》提起本訴訟。懇請貴院查清事實，正確適用法律，支持反訴原告訴訟請求。

此致

營口市站前區人民法院

           反訴人：孫某某　　  　　　　                              2021年12月24日