誤工期能否按司法鑑定

一場交通事故奪取了受害者健康，受害者也因此躺在醫院好幾個月，一直在接受治療，在治療期間自然無法回到單位裏繼續上班。受害者一直沒有上班，沒有工資收入，就想要爭取誤工費，那麼，未做三期鑑定是否支持誤工費?本站網做了這方面詳細介紹。

精選律師 · 講解實例

工期延誤能否做司法鑑定

根據《中華人民共和國民事訴訟法》第七十六條規定：“當事人可以就查明事實的專門性問題向人民法院申請鑑定。”由此可知，工期延誤能否做司法鑑定即需要明確工期延誤是否屬於專門性問題：

1、工期是建立在施工進度計劃基礎上的，屬於專業工程技術問題。建設工程工期是承包人依據工程技術規範及其施工經驗編制的並經發包人批准的施工進度計劃，按照特定的工藝流程和組織關係嚴格有序地完成全部分部分項工程所需要的期間。進度計劃通常包括甘特圖（橫道圖）、網絡進度計劃等，其中大中型工程建設項目一般採用網絡進度計劃，其中又包括雙代號網絡圖、單代號網絡圖、雙代號時標網絡圖、單代號搭接網絡圖等。

2、判斷某個影響事件是否造成工期延誤，需要專業工程技術知識。在施工進度計劃中，一些分部分項工程處於關鍵線路上，構成關鍵工作，而另一些分部分項工程則處於非關鍵線路上，屬於非關鍵工作。承包人完成進度計劃中全部關鍵工作所需的時間即建設工程總工期。關鍵工作一旦受到某事件影響導致延誤，必將造成總工期延誤，而非關鍵工作只有在受到延誤超過其總時差時才會導致總工期延誤。因此，施工合同糾紛案件中與工期延誤有關的爭議事實可委託工期鑑定。