建築工程款延遲合同違約金最高限額是多少

一、建築工程款延遲合同違約金最高限額是多少

工程逾期違約金一般按照工程總額的千分之五按天計算。國家法律法規規定工程延遲違約金一般是按照超出十日結付工程款，每延期一天，按照工程款總額的0.5%支付違約金。

國家沒有硬性規定違約金的最高限額，主要由甲乙雙方及有關單位部門在商談合同時確定，形成文字寫入合同。

如果建築工程合同中無約定逾期竣工的違約金，因為承包人的原因造成逾期竣工，那麼可以按照以下方法來解決：

1、可以與承包人協商解決，包括交付時間、逾期交付的違約金、給發包人造成的損失等。

2、發包人對承包人造成的逾期竣工的違約行為可以主張解除合同。

二、建築工程延期有什麼影響

最直接的後果是費用增加，要看是什麼原因造成的，合同是怎麼規定的，最終都會牽涉到費用問題。還有就是工期是不是有特別要求，就是必須在某一時間完成，完不成就會造成重大損失，最終也是費用問題。當然如果是人為因素造成延誤，有可能除了費用外還要追究相關人員的責任。

條款規定了工期延誤，需要索賠、簽證的其中情形，合同雙方也可以再進行其他約定。

(1)發包人未能按專用條款的約定提供圖紙及開工條件;

(2)發包方未能按約定日期支付工程預付款、進度款，致使施工不能正常進行;

(3)工程師未按合同約定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常進行;

(4)工程設計變更和工程量增加;

(5)一週內非承包人原因停水、停電、停氣造成停工累計超過8小時;

(6)不可抗力;

(7)專用條款中約定或工程師同意工期順延的其他情況。

所以一旦簽訂了建築工程合同，那麼就需要按相關的合同要求來履行對應的職責，一旦有一方出現了違約的情況，那麼就需要承擔對應的違約責任，賠付對應的違約金，具體違約金的多少雙方可以根據具體的實際情況來看，協商解決，如果協商不成的可以起訴到人民法院。