建設合同訂立的程序
建設合同是建設工程施工合同的簡稱，合同的當事人是發包方和承包方，合同明確了雙方的權利、義務。依照建設工程施工合同，施工單位應完成建設單位交給的施工任務，建設單位應按照規定提供必要條件並支付工程價款。有其含義就可以知道，該合同涉及的利益重大，所以，該合同的訂立程序也是有相關的規定的，接下來就由本站小編為您介紹“建設合同訂立的程序”。
一、建設合同訂立的程序
承包人與發包人訂立建築工程施工合同應符合下列程序:
(1)接受中標通知書。
(2)組成包括項目經理的談判小組。
(3)草擬合同專用條件。
(4)談判。
(5)參照發包人擬定的合同條件或建築工程施工合同示範文本與發包人訂立建築工程施工合同。
(6)合同雙||方在合同管理部門備案並繳納印花税。
二、建設工程施工合同的注意事項
目前國內建築市場的惡性競爭導致施工企業工程利潤長期在低水平運行，且發包人拖欠工程款的情況相當嚴重，而施工企業由於項目現場管理不到位、簽證資料不完善導致工期延誤或者出現工程質量問題而引發業主提出高額索賠、最終導致施工單位倒賠錢的案例屢見不鮮。在新的施工任務不斷承接的同時，施工企業作為承包人能否進一步加強施工合同管理，有效規避合同履行的法律風險，已成為當務之急。
(一)審查發包人與承包人履約情況
1、對發包方主要應瞭解兩方面內容:
① 主體資格，即建設相關手續是否齊全。例:建設用地是否已經批准?是否列入投資計劃?規劃、設計是否得到批准?是否進行了招標等。
② 履約能力即資金問題。施工所需資金是否已經落實或可能落實等。
2、對承包方主要了解的內容有:
① 資質情況; ② 施工能力; ③ 社會信譽; ④ 財務情況
承包方的二級公司和工程處不能對外簽訂合同。上述內容是體現履約能力的指標，應認真分析和判斷。
(二)履約管理之工期
1、工期和施工進度：
(1)實際開工日期的認定
①承包人有證據證明實際開工日期的，則應認定該日期為實際開工日期。承包人的證據可以是發包人向承包人發出的通知、工程監理的記錄、當事人的會議紀要、施工許可證等;
② 承包人雖無證據證明實際開工日期，但有開工報告，則應認定開工報告中記載的開工日期為實際開工日期;
③ 若承包人無任何證據證明實際開工日期，亦無開工報告，則應以合同約定的開工日期為準。
(2)竣工日期的認定
《最高人民法院關於審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》[1]第十四條規定認定方法:
① 雙方確認的日期為竣工日期;
②建設工程經竣工驗收合格的，以竣工驗收合格之日為竣工日期;(注意是經蓋章的驗收報告的時間，不是竣工驗收備案日期，因為竣工驗收備案是由建設單位來報送);
③ 承包人提交竣工驗收報告，發包人拖延驗收的，以承包人提交驗收報告之日為竣工日期;
④ 未經過竣工驗收，發包人擅自使用的，以轉移佔有建設工程之日為竣工日期。
2、 幾種影響工期的因素
(1)施工許可證:
① 如未取得且未施工，以取得施工許可證之日作為開工日期;
② 但如未取得且已經施工，則一般以施工開始日為開工日期。
(2)拖欠工程款
拖欠工程款且導致停工或緩慢施工，則工期可以順延，但需要證明延誤的天數及拖欠工程款與延誤天數之因果關係。
(3)設計變更
① 設計變更在關鍵線路上，則工期可以順延，但需要證明延誤的天數及設計變更與延誤天數之因果關係;
② 設計變更不在關鍵線路上，則不應以此為由順延工期。
(4)圖紙延誤
① 設計變更在關鍵線路上，則工期可以順延，但需要證明延誤的天數及設計變更與延誤天數之因果關係;
② 設計變更不在關鍵線路上，則不應以此為由順延工期。
(5)增加工程量
① 設計變更在關鍵線路上，則工期可以順延，但需要證明延誤的天數及設計變更與延誤天數之因果關係;
② 設計變更不在關鍵線路上，則不應以此為由順延工期。
(6)質量鑑定
《最高人民法院關於審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第十五條建設工程竣工前，當事人對工程質量發生爭議，工程質量經鑑定合格的，鑑定期間為順延工期期間。
① 鑑定合格，順延工期;
② 鑑定不合格，視情況而定。
(7)建設單位的其他原因
如:指定的代表未按照約定提供指令、批准，致使施工不能正常進行;建設單位未按照約定時間和要求提供原材料、設備、場地等;隱蔽工程在隱蔽前，施工企業發出檢查通知，建設單位未及時檢查等。
① 設計變更在關鍵線路上，則工期可以順延，但需要證明延誤的天數及設計變更與延誤天數之因果關係;
② 設計變更不在關鍵線路上，則不應以此為由順延工期。
(8)一週內，非施工單位原因停水、停電、停氣造成停工累計超過8小時
(9)發生不可抗力事件
無法預見、不可避免並不能克服，一旦發生，要積極採取措施，阻止和預防擴大損失，要及時按照合同約定的程序和時限報告。
以上是小編為您提供的建設工程施工合同的訂立程序及訂立合同時相關的注意事項，希望可以幫助到您。如上所述，建設工程合同涉及的內容和後續事宜十分廣泛且重要，若您現在正在處於訂立建設合同的事宜中，您可以向本站網站的專業律師諮詢，請律師為您答疑解惑。
